|
经本院审理查明，2012年4月9日，原告滨庆公司与被告军辉公司签订《工业品买卖合同》，需方为滨庆公司，供方为军辉公司。合同约定，由军辉公司向滨庆公司提供年产2万吨MTBE项目中的塔器（不含塔内件）、换热器、容器共22台设备，总货款价格为112万元。合同第3条第2款约定，合同付款方式为：需方向供方支付合同总价的30%（人民币33.6万元）作为定金，合同生效；在约定时间内供方发货到需方施工现场后，需方向供方支付合同总价的30%（人民币33.6万元）；供方指导安装，安装验收合格后两个月内付合同总额的30%（人民币33.6万元，同时供方提供17%的增值税发票）；余下10%（即人民币11.2万元）产品正常运行一年无质量问题，需方在一月内将余款付给供方。合同第7条第1款约定，供方不按期交货（包括安装期限），延期一个月不能交货，视同供方不履行合同，需方有权对供方进行总货款每天5‰的处罚，直至取消合同（供方赔偿需方因此受到的相关损失）。本条第2款约定，需方未按合同规定付款，供方交货期顺延。合同签订后，滨庆公司于2012年4月16日支付定金33.6万元。根据合同第四条约定，交货期为70天，从支付定金之日即2012年4月16日起算，至2012年6月24日为止。合同履行过程中，滨庆公司于2012年7月10日将提供的用于合同中共沸精馏塔、甲醇回收塔、甲醇水洗塔的塔内件送到军辉公司容器制造车间。军辉公司于2012年7月16日至8月31日陆续将22台设备交付滨庆公司，其中共沸精馏塔于2012年7月16日送到，甲醇水洗塔于2012年7月18日送到，甲醇回收塔于2012年7月20日送到。滨庆公司于2013年2月16日支付被告20万元。此后，军辉公司起诉至肥城市人民法院，请求判令滨庆公司支付承揽加工费584000元及逾期利息。滨庆公司答辩称，军辉公司逾期交货两个多月，应承担违约责任375200元。肥城市人民法院于2014年6月20日作出（2014）肥商初字第258号民事判决书，判令滨庆公司支付军辉公司货款584000元及利息。滨庆公司不服该判决，上诉至山东省泰安市中级人民法院。山东省泰安市中级人民法院于2014年11月10日作出（2014）泰商终字第376号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。该判决认为，滨庆公司在一审中未对其主张的违约金375200元提起反诉，可另行主张。 |
