|
关于天津老板娘公司逾期支付工程款的违约责任问题。经查，在讼争的一期工程、G4冷库工程和大门工程中，天津老板娘公司均存在逾期支付工程款的行为，已构成违约，应当支付相应的违约金。1、关于一期工程，天津老板娘公司与宝业公司签订的《施工补充合同》虽然对工程款支付方式进行了变更，但对违约金标准没有另行约定，故违约金标准仍应以备案合同约定的日万分之三为准。但是，如果以备案合同约定的合同总价为基数计算，违约金数额显然过高。虽然诉讼中宝业公司对违约金请求进行过变更，但其主张的违约金数额仍远高于欠款本金数额，对此天津老板娘公司提出了违约金过高的抗辩，宝业公司亦没有就其实际损失提供证据证明。基于以上情况，一审法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条第一款“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决”之规定，酌情确定一期工程款违约金以欠付工程款的日万分之三计算为宜。计算至2012年12月20日为7535964元。2、关于G4冷库工程，因双方于备案合同之外订立的《施工合同书》无效，故天津老板娘公司主张依该合同约定计算违约金，缺乏法律依据，一审法院不予支持。根据备案合同的约定，天津老板娘公司逾期支付工程款的，应当按照欠付款的日万分之三支付违约金。以此标准计算至2012年12月20日为4821908元。3.关于大门工程，依双方所签《工程施工合同》的约定，违约金以欠付工程款的年息15%计算。根据双方确认的起算时间即2010年12月18日，计算至2012年12月20日为450248元。综上，天津老板娘公司应支付宝业公司的违约金为：一期工程7535964元＋G4冷库工程4821908元＋大门工程450248元＝12808120元。 关于浙江老板娘公司的保证责任问题。根据2007年6月25日的工程款支付保证函，浙江老板娘公司与宝业公司之间形成一般保证关系，即浙江老板娘公司为天津老板娘公司支付宝业公司一期工程的工程款提供保证，在天津老板娘公司不能按约支付时，由浙江老板娘公司承担给付责任。该保证函虽载明保证期间自保证生效之日起至宝业公司收到全部工程款时止。但根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第三十二条第二款的规定，“保证合同约定保证人承担保证责任直至主债务本息还清时为止等类似内容的，视为约定不明，保证期间为主债务履行期间届满之日起二年。”本案中，根据一期工程《施工补充合同》的约定，天津老板娘公司应于2009年11月21日之前支付除质保金外的全部工程款。宝业公司于2012年1月起诉要求浙江老板娘公司承担保证责任，已超过二年保证期间，除质保金部分外，浙江老板娘公司的保证责任已经免除。浙江老板娘公司仅在天津老板娘公司欠付的一期工程质保金范围内（至2012年12月20日应返还质保金的80％，计6531340元）承担一般保证责任。宝业公司要求浙江老板娘公司对天津老板娘公司的全部债务承担连带责任，缺乏事实和法律依据，一审法院不予支持。 关于宝业公司主张的G4冷库工程款优先受偿权问题。《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协商将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”此外，依照《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者合同约定的竣工之日起计算。本案中，G4冷库工程竣工时间为2011年7月11日，宝业公司于2012年1月4日起诉主张优先权，并未超过法定期限，故一审法院确认宝业公司在天津老板娘公司欠付的G4冷库工程款范围内享有优先受偿权。 |
