|
本院认为，原、被告所签订的建设工程施工合同，因原告未取得建筑施工企业资质，该合同属无效合同。本合同在履行过程中，因太康县人民政府解除了与香港飞达织造厂有限公司的合作协议，致使双方所签建设工程施工合同剩余工程已履行不能，但对原告已完成的工程量，施工人请求发包人支付工程价款的，应予支持。故，原告请求被告支付已完成工程量的下余工程款的请求，本院予以支持。原告在施工期间和结束后，分三次得款10150000元，扣除退还的保证金1800000元，太康县政府代为支付的施工人员生活费219480元及工程款8387765.18元，被告仍下欠原告工程款257245.18元。依照《中华人民共和国合同法》第一百零一条、第一百一十三条、第二百八十八条、第二百九十条、第三百一十一条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二条之规定，判决如下： 被告XX针织公司于本判决生效之日起十日内向原告XX置业公司支付下欠工程款357245.18元。 二、驳回XX置业公司的其它诉讼请求。 如未按上述规定的期限履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费21000元，原告XX置业公司承担10500元，被告XX针织公司承担10500元。 如不服本判决，可在判决书送达之次日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代理人的人数提供副本，上诉于河南省周口市中级人民法院。 |
