|
被告张志飞，男，汉族，生于1972年，住潢川县春申办事处崔井村。 被告刘永祥，男，汉族，生于1979年，住潢川县春申办事处崔井村。 原告杨志强与被告张志飞、刘永祥建设工程分包合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原、被告及其委托代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称，2012年8月27日，其与二被告签订栗树园农民安置区高层建筑水电安装承包合同，合同签订一月后，按照被告的要求支付质量保证金5万元，并组织9人进入工地开始施工，保质保量的完成了合同要求的水电工程的前期预埋（地下室商铺一、二层）。 2013年4月份，因被告工程手续未能完善的原因，导致水电安装工程停工近6个月，被告违约停工期间原告要求被告退还质量保证金5万元，并要求支付水电工程施工工人工资61890元，至2013年11月，被告退还了原告质量保证金5万元，工人工资至今未能支付。 二被告不讲诚信，拖欠水电工程工人工资，严重侵害了原告的合法权益，请求法院依法判令二被告支付拖欠的水电工程工人工资61890元及工程款，承担违约责任和诉讼费用。 被告张志飞、刘永祥辩称，栗树园农民安置区高层建筑没有完工，其二人承建的该安置区水电工程工程量没有决算，工程款没有拨付，分包给原告的部分水电安装，工程量也没有决算，工程款也没结算，并在施工中撤出，原告向其二人索要工程款没有依据，工程款估算，只同意给付1万元，原告请求的工人工资，是为了完成合同义务的支出，与其二人无关。 经审理查明，被告张志飞、刘永祥承包位于潢川县城关的栗树园农民安置区高层水电安装工程，承包后，又将部分工程分包给原告杨志强，并于2012年8月27日签订《水电安装承包合同》，在施工中，由于手续未能完善，杨志强仅完成合同约定的部分工程量。 张志飞、刘永祥承包的水电安装工程及分包给杨志强的部分，至今对完成的工程量及已完成工程量的价款没有结算，张志飞、刘永祥也未得到工程款，对分包给杨志强已完成的工程价款，张志飞、刘永祥同意给付1万元。 本院认为，原告杨志强分包被告张志飞、刘永祥承包的水电安装工程，对杨志强已完成工程量的价款，张志飞、刘永祥应予给付。现因杨志强完成的工程量没有结算，杨志强要求给付工程款，未能提供相关证据。庭审中，张志飞、刘永祥同意给付1万元，可先行给付，其余款项，待结算后，原、被告双方另行主张权利。原告主张的工资款，是其为了完成工程量应有的支出，该请求，本院予以驳回。依照《中华人民共和国民法通则》第五十四条、第一百零六条、第一百一十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下： 一、被告张志飞、刘永祥于本判决生效之日起三日内给付杨志强工程款1万元； 二、驳回杨志强的其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案诉讼费1350元，原、被告各负担675元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省信阳市中级人民法院。 |
