|
中华人民共和国最高人民法院 民 事 裁 定 书 （2014）民申字第1780号 再审申请人（一审原告、二审上诉人）：楚雄永安建筑有限责任公司。住所地：云南省楚雄开发区振兴路143号。 法定代表人：康必凤，该公司总经理。 委托代理人：许荣，北京市中润律师事务所律师。 被申请人（一审被告、二审被上诉人）：楚雄市东瓜镇东瓜社区居民委员会。住所地：云南省楚雄市东瓜镇。 负责人：罗以能，该居民委员会主任。 被申请人（一审被告、二审被上诉人）：楚雄市东瓜镇东瓜社区华家村居民小组。住所地：云南省楚雄市开发区西北片区拆迁安置小区上章一村3栋9号一楼。 负责人：华家云，该村村长。 再审申请人楚雄永安建筑有限责任公司（以下简称永安公司）因与被申请人楚雄市东瓜镇东瓜社区居民委员会（以下简称东瓜居委会）、楚雄市东瓜镇东瓜社区华家村居民小组（以下简称华家村居民小组）建设工程施工合同纠纷一案，不服云南省高级人民法院（2013）云高民一终字第248号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。 本院认为，关于东瓜居委会、华家村居民小组应否承担逾期支付工程进度款违约责任的问题。双方当事人在《建设工程施工合同》第26.1条约定，在确认计量结果后14天内，发包方应向承包方支付工程进度款。一审中，永安公司提供2009年3月21日、2009年7月25日、2009年8月25日以及2009年10月25日分别制作的《楚雄开发区重点建设项目进展情况一览表》中均有“工程进度款滞后”的记载，该表上有华家村村长华家云签字、昆明中厚建设监理有限公司与永安公司分别盖章确认，证明发包方存在逾期支付工程进度款的违约情形。该合同第26.3条还约定，发包方逾期支付工程进度款，永安公司可以向发包方提出付款申请，发包方收到通知后仍不付款时，永安公司有权同意或不同意与发包方达成延期付款协议；即使达成延期付款协议，应付款的贷款利息仍然按照原约定履行。第26.4条又约定，当双方未能达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包方可停止施工，由发包方承担违约责任。该合同第35.1条第一款第（2）项和第二款再约定，发包方承担违约责任包括赔偿因其违约给承包方造成的经济损失。二审判决以双方未达成延期支付工程进度款协议，合同约定的发包方承担贷款利息的条件并不成就，且永安公司无其他证据证明双方就该部分利息的支付达成过合意，未支持永安公司的该项请求，是对上述合同内容的理解有误，属于认定事实不清，适用法律不当。 综上，永安公司的再审申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条、第二百零六条之规定，裁定如下： 指令云南省高级人民法院再审本案。 审 判 长 王季君 审 判 员 于金陵 代理审判员 晏 景 二〇一四年十二月三十一日 书 记 员 冯哲元
公 告
一、本裁判文书库公布的裁判文书由相关法院录入和审核，并依据法律与审判公开的原则予以公开。若有关当事人对相关信息内容有异议的，可向公布法院书面申请更正或者下镜。 二、本裁判文书库提供的信息仅供查询人参考，内容以正式文本为准。非法使用裁判文书库信息给他人造成损害的，由非法使用人承担法律责任。 三、本裁判文书库信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本裁判文书库信息牟取非法利益。 四、未经许可，任何商业性网站不得建立与裁判文书库及其内容的链接，不得建立本裁判文书库的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝或传播本裁判文书库信息。 |
